Všeobecné obchodné podmienky

SAJN s. r. o. (značka eFotovoltika)
Účinnosť: od 11. 10. 2026
Verzia: 1.0

Obsah:

• Časť I. Spoločné ustanovenia (články 1 až 3)
• Časť II. Zmluva o dielo: návrh a montáž fotovoltického systému (články 4 až 14)
• Časť III. Záverečné ustanovenia (články 15 a 16)
• Príloha 1. Formulár na odstúpenie od zmluvy

ČASŤ I. SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 1. Úvodné ustanovenia a pojmy

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú práva a povinnosti pri zmluve o dielo na návrh a montáž fotovoltického systému, batériového úložiska, nabíjacej stanice (wallboxu) a pri súvisiacich službách.
2. Pojmy:
   • Zhotoviteľ: SAJN s. r. o. (článok 2), v texte aj „my“.
   • Objednávateľ: osoba, ktorá u nás objednáva dielo.
   • Spotrebiteľ: fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
   • Podnikateľ (B2B): objednávateľ, ktorý nie je spotrebiteľom, najmä obchodná spoločnosť, živnostník, družstvo alebo iná právnická osoba. Uvedením IČO v objednávke alebo zmluve objednávateľ potvrdzuje, že koná ako podnikateľ.
   • Dielo: fotovoltický systém alebo iné zariadenie a práce podľa zmluvy o dielo, vrátane návrhu, dodania komponentov, montáže, zapojenia a uvedenia do prevádzky v rozsahu zmluvy.
   • Zmluva: zmluva o dielo uzavretá podľa Časti II.
3. Ak sa individuálna písomná zmluva odchyľuje od VOP, má prednosť zmluva.
4. Vzťahy so spotrebiteľmi sa riadia najmä Občianskym zákonníkom (zákon č. 40/1964 Zb.) a zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa. Vzťahy s podnikateľmi sa riadia najmä Obchodným zákonníkom (zákon č. 513/1991 Zb.).
5. Ustanovenia označené „Len pre podnikateľov (B2B)“ sa na spotrebiteľov nevzťahujú. Žiadne ustanovenie VOP nemá obmedziť práva, ktoré spotrebiteľovi priznáva zákon. Ak by bolo ustanovenie s takým zákonom v rozpore, uplatní sa zákon.

Článok 2. Údaje o zhotoviteľovi

Článok 3. Komunikácia a ochrana osobných údajov

1. Komunikácia prebieha e-mailom, telefonicky alebo písomne na adresy z článku 2. Písomná forma je zachovaná aj e-mailom, ak zákon alebo zmluva nevyžaduje inak.
2. Spracúvanie osobných údajov upravujú Zásady ochrany osobných údajov a Zásady používania cookies.
3. AI chatbot na webe poskytuje len informatívne odpovede. Jeho odpovede nie sú ponukou na uzavretie zmluvy ani záväzným technickým posúdením.

ČASŤ II. ZMLUVA O DIELO: NÁVRH A MONTÁŽ FOTOVOLTICKÉHO SYSTÉMU

Článok 4. Uzavretie zmluvy

1. Kalkulačka a odhady sú nezáväzné. Výsledky kalkulačky na webe (predbežná cena, odhad výroby, úspory a návratnosti) sú orientačné. Závisia od údajov, ktoré zadáte, od počasia, tieňa, spotreby, cien energií a ďalších okolností, ktoré neovplyvníme. Nie sú ponukou na uzavretie zmluvy ani zárukou výroby alebo úspory.
2. Postup: (a) dopyt cez web, telefonicky alebo e-mailom, (b) obhliadka miesta inštalácie, (c) písomná cenová ponuka s návrhom systému, (d) uzavretie písomnej zmluvy o dielo (aj elektronicky).
3. Cenová ponuka platí 30 dní od jej vystavenia, ak nie je v nej uvedené inak. Ceny komponentov sa na trhu menia; po uplynutí platnosti ponuky môžeme pripraviť novú.
4. Zmluva o dielo vzniká podpisom zmluvy oboma stranami alebo písomným (aj e-mailovým) prijatím ponuky objednávateľom, ak ponuka výslovne uvádza, že jej prijatím vzniká zmluva.
5. Rozsah diela, typy komponentov, cena, platobný kalendár a predpokladaný termín sú uvedené v zmluve. Ak výrobca prestane dodávať niektorý komponent, môžeme použiť rovnocenný komponent s rovnakými alebo lepšími parametrami. Spotrebiteľa o tom vopred informujeme; ak náhradu neodsúhlasí, dohodneme sa na inom riešení alebo môže od dotknutej časti zmluvy odstúpiť bez sankcie.

Článok 5. Cena, zálohy a platby

1. Cena diela je uvedená v zmluve vrátane DPH (pri podnikateľoch aj bez DPH). Zahŕňa práce a komponenty v rozsahu zmluvy. Práce navyše (napr. úprava rozvádzača, výmena strešnej krytiny, dlhšie trasy káblov, zemné práce), ktoré pri obhliadke nebolo možné zistiť, vykonáme len po odsúhlasení dodatočnej ceny objednávateľom.
2. Platobný kalendár, ak zmluva neurčuje inak:
   • záloha 50 % ceny diela pri uzavretí zmluvy, splatná v lehote uvedenej v zálohovej faktúre; z nej objednávame komponenty,
   • 40 % ceny diela pred dodaním alebo pri dodaní komponentov na miesto inštalácie,
   • 10 % ceny diela po odovzdaní diela.
3. Do zaplatenia zálohy nie sme povinní objednať komponenty ani začať plniť. Termíny plnenia sa predlžujú o dobu omeškania objednávateľa s platbou.
4. Zmena ceny pri spotrebiteľovi. Cena dohodnutá v zmluve so spotrebiteľom sa jednostranne nezvyšuje. Ak po uzavretí zmluvy z dôvodov, ktoré nemôžeme ovplyvniť, výrazne stúpnu ceny komponentov ešte pred ich objednaním, môžeme spotrebiteľovi navrhnúť úpravu ceny s doložením zmeny. Ak návrh neprijme, zmluva platí za pôvodnú cenu, alebo sa môžeme dohodnúť na zrušení zmluvy a vrátení všetkých zaplatených súm bez akýchkoľvek poplatkov.
5. Len pre podnikateľov (B2B): ak sa medzi uzavretím zmluvy a objednaním komponentov zvýši nákupná cena komponentov o viac ako 5 %, sme oprávnení zvýšiť cenu diela o preukázaný rozdiel. Zvýšenie oznámime písomne aspoň 7 dní vopred s doložením. Ak zvýšenie presiahne 10 % ceny diela, objednávateľ môže od zmluvy do 7 dní od oznámenia odstúpiť; zálohu vrátime po odpočítaní preukázaných nákladov, ktoré už vznikli.
6. Pri omeškaní s platbou môžeme účtovať úroky z omeškania v zákonnej výške. Len pre podnikateľov (B2B): pri omeškaní s platbou dlhšom ako 14 dní môžeme prerušiť práce a po predchádzajúcom upozornení odstúpiť od zmluvy.
7. Faktúry vystavujeme elektronicky a posielame e-mailom.

Článok 6. Súčinnosť objednávateľa

1. Objednávateľ zabezpečí najmä:
   • vhodný stav strechy alebo plochy na montáž (nosnosť, statika, stav krytiny a krovu). Ak o tom má pochybnosti alebo to vyžadujeme, zabezpečí na svoje náklady posúdenie statika,
   • prístup na miesto inštalácie a k rozvádzaču v dohodnutom čase, možnosť pristavenia vozidla a skladovania materiálu, elektrinu a vodu potrebnú na práce,
   • súhlasy a povolenia, ktoré musí dať alebo získať vlastník, najmä súhlas spoluvlastníkov alebo vlastníka nehnuteľnosti, súhlas spoločenstva vlastníkov bytov a stanovisko alebo povolenie stavebného úradu či pamiatkového úradu, ak ho vyžadujú právne predpisy,
   • podklady: vyúčtovanie elektriny, EIC kód odberného miesta, údaje o ističi, list vlastníctva, fotografie strechy a rozvádzača, plnú moc na úkony u prevádzkovateľa distribučnej sústavy a pri dotácii,
   • pravdivé informácie o skrytých vedeniach, azbeste, poškodeniach strechy a iných rizikách.
2. Ak objednávateľ súčinnosť neposkytne včas, termíny sa primerane predĺžia. Preukázané náklady, ktoré tým vzniknú (napr. zbytočný výjazd montážnej čaty), môžeme objednávateľovi účtovať, ak sme ho na povinnosť vopred upozornili.
3. Za škody vzniknuté nesprávnymi alebo zamlčanými informáciami objednávateľa o stave nehnuteľnosti nezodpovedáme.
4. Ak pri montáži zistíme skryté prekážky (napr. narušený krov, nevhodný rozvádzač), prácu prerušíme a navrhneme riešenie. Pokračujeme po dohode.

Článok 7. Termíny plnenia a omeškanie

1. Predpokladaný termín montáže uvádzame v zmluve. Presný termín dohodneme po dodaní komponentov a so zohľadnením počasia; montáž na streche nevykonávame za dažďa, snehu, mrazu alebo silného vetra.
2. Nie sme v omeškaní a termíny sa predlžujú o dobu prekážky, ak oneskorenie spôsobí:
   • prevádzkovateľ distribučnej sústavy (posúdenie žiadosti, výmena elektromera, pripojenie),
   • SIEA alebo iný orgán (posúdenie dotácie, rezervácia, výplata),
   • stavebný úrad alebo iný orgán,
   • výrobca alebo dodávateľ komponentov z dôvodov, ktoré sme nespôsobili,
   • objednávateľ (článok 6) alebo vyššia moc (článok 14).
3. O prekážke objednávateľa bezodkladne informujeme.
4. Uvedenie do prevádzky a výroba do siete môžu závisieť od pripojenia prevádzkovateľom distribučnej sústavy. Dielo je dokončené jeho montážou a odovzdaním podľa článku 9, aj keď pripojenie ešte neprebehlo z dôvodov na strane prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

Článok 8. Dotácia Zelená domácnostiam

1. Na základe plnej moci môžeme za objednávateľa vybaviť úkony v programe Zelená domácnostiam, ktorý spravuje Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA).
2. Na dotáciu nie je právny nárok. O jej poskytnutí, výške a vyplatení rozhoduje SIEA podľa aktuálnych podmienok programu, ktoré sa môžu meniť. Nezodpovedáme za to, že dotácia nebude poskytnutá, bude nižšia alebo bude vyplatená neskôr, ak sme nepochybili pri úkonoch, ktoré sme na seba prevzali.
3. Neposkytnutie, zníženie alebo oneskorenie dotácie nemá vplyv na cenu diela ani na povinnosť zaplatiť ju v termínoch podľa zmluvy, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
4. Objednávateľ je povinný plniť podmienky programu, ktoré sú na jeho strane (napr. pravdivé údaje, vlastníctvo nehnuteľnosti, udržateľnosť), a poskytnúť úradne osvedčenú plnú moc.

Článok 9. Odovzdanie diela, vlastníctvo a nebezpečenstvo

1. Dielo odovzdáme protokolom o odovzdaní a prevzatí. Spolu s ním odovzdáme doklady o meraní a revízii, ktoré vyžadujú právne predpisy, návody a záručné listy.
2. Objednávateľ je povinný dielo prevziať, ak nemá vady, ktoré bránia jeho užívaniu. Drobné vady, ktoré nebránia užívaniu, uvedieme v protokole s termínom odstránenia.
3. Spotrebiteľ: nebezpečenstvo škody na zabudovaných komponentoch prechádza na objednávateľa ich zabudovaním do jeho nehnuteľnosti; na dodané, ešte nezabudované komponenty ich prevzatím. Vlastnícke právo k dielu nadobúda spotrebiteľ podľa Občianskeho zákonníka.
4. Len pre podnikateľov (B2B): vlastnícke právo k dodaným komponentom prechádza na objednávateľa až úplným zaplatením ceny diela (výhrada vlastníctva). Nebezpečenstvo škody prechádza dodaním komponentov na miesto inštalácie. Do úplného zaplatenia objednávateľ nesmie komponenty scudziť ani zaťažiť.

Článok 10. Zodpovednosť za vady diela a záruka

1. Zákonná zodpovednosť voči spotrebiteľovi. Za vady diela a dodaných komponentov zodpovedáme spotrebiteľovi v rozsahu a v lehotách podľa Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa, vrátane predĺženia doby zodpovednosti po oprave v prípadoch, ktoré ustanovuje zákon. Táto zodpovednosť platí bez ohľadu na odseky 3 a 4 a nemožno ju zmluvou vylúčiť ani obmedziť. Spotrebiteľ má právo vybrať si medzi opravou a výmenou, ak to zákon pripúšťa.
2. Záruka výrobcov. Výrobcovia panelov, meničov a batérií poskytujú vlastné záruky (napr. na výrobok a na výkon panelov), často dlhšie ako 24 mesiacov. Tieto záruky platia popri našej záruke a uplatňujú sa priamo u výrobcu podľa jeho záručných podmienok; pri ich uplatnení pomôžeme. Ich rozsah a podmienky určuje výrobca, nie my.
3. Záruka zhotoviteľa. Poskytujeme záruku 24 mesiacov od odovzdania diela na panely, batériové úložisko a montážne práce, ak celú inštaláciu vrátane zapojenia vykonala naša spoločnosť. Pri spotrebiteľovi táto záruka neobmedzuje zákonnú zodpovednosť podľa odseku 1.
4. Záruka ani zodpovednosť sa nevzťahuje na vady a škody spôsobené:
   • neodborným zásahom, úpravou alebo opravou tretej osoby, alebo pripojením zariadení, ktoré sme neschválili,
   • prepätím z distribučnej siete, úderom blesku, požiarom, povodňou, víchricou, krupobitím a inými živelnými udalosťami,
   • nedodržaním návodu, nesprávnym používaním alebo zanedbaním údržby (napr. odporúčaných prehliadok),
   • mechanickým poškodením, ktoré sme nespôsobili,
   • vadami strechy, krovu alebo elektroinštalácie objektu, ktoré neboli súčasťou diela,
   • bežným opotrebením a poklesom výkonu v rozsahu, ktorý udáva výrobca.

   Pri spotrebiteľovi sa táto výnimka uplatní len vtedy, ak vada vznikla z uvedenej príčiny, nie ak existovala už pri prevzatí.

5. Len pre podnikateľov (B2B): objednávateľ je povinný dielo prehliadnuť pri prevzatí a vady oznámiť bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Prednostne vady odstránime opravou alebo výmenou komponentu. Iné nároky (zľava, odstúpenie) vznikajú, len ak vadu neodstránime v primeranej lehote.

Článok 11. Reklamácie (reklamačný poriadok)

1. Kde reklamovať: e-mailom na info@efotovoltika.sk, písomne alebo osobne na adrese pracoviska Tormošská 1, 949 01 Nitra.
2. Čo uviesť: číslo zmluvy alebo faktúry, popis vady, kedy sa vada prejavila, a ako chcete reklamáciu vybaviť. Ak je to možné, pripojte fotografie.
3. Prijatie reklamácie potvrdíme e-mailom alebo písomne. Obhliadku dohodneme bez zbytočného odkladu.
4. Spotrebiteľ: reklamáciu vybavíme bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, ak dlhšiu lehotu neodôvodňuje objektívna príčina, ktorej sme nemohli zabrániť. O vybavení reklamácie vydáme písomný doklad.
5. Výjazd a diagnostika pri neoprávnenej reklamácii. Ak sa reklamácia ukáže ako neoprávnená, podnikateľovi môžeme účtovať výjazd a diagnostiku podľa aktuálneho cenníka. Spotrebiteľovi ich môžeme účtovať len vtedy, ak sme ho pred výjazdom upozornili na ich cenu podľa aktuálneho cenníka a reklamácia bola zjavne neoprávnená. Oprávnená reklamácia je pre spotrebiteľa bezplatná.
6. Pri reklamácii komponentu, na ktorý sa vzťahuje záruka výrobcu, vybavíme reklamáciu u výrobcu za objednávateľa alebo mu pri tom pomôžeme.

Článok 12. Odstúpenie od zmluvy o dielo a zrušenie zmluvy

1. Odstúpenie spotrebiteľa bez uvedenia dôvodu. Ak spotrebiteľ uzavrel zmluvu na diaľku (napr. e-mailom alebo telefonicky) alebo mimo našich prevádzkových priestorov (napr. pri obhliadke u neho doma), môže od nej odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 dní, ak zákon v osobitných prípadoch neustanovuje dlhšiu lehotu. Lehota plynie odo dňa uzavretia zmluvy. Ak sa na zmluvu podľa zákona uplatní pravidlo pre dodanie tovaru, plynie odo dňa prevzatia tovaru (komponentov). Právo na odstúpenie nemá spotrebiteľ, ak sa uplatní niektorá z výnimiek, ktoré ustanovuje zákon č. 108/2024 Z. z. (napríklad podľa odseku 4).
2. Ako odstúpiť: stačí akékoľvek jednoznačné vyhlásenie zaslané listom na adresu pracoviska alebo e-mailom na info@efotovoltika.sk. Spotrebiteľ môže použiť formulár v Prílohe 1, nie je to však povinné. Lehota je zachovaná, ak spotrebiteľ odošle oznámenie najneskôr v posledný deň lehoty. Prijatie odstúpenia potvrdíme e-mailom.
3. Vrátenie platieb: do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení vrátime spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho máme, s výnimkou sumy podľa odseku 5. Platby vrátime rovnakým spôsobom, akým boli zaplatené, ak sa nedohodneme inak, a bez ďalších poplatkov. Ak sme spotrebiteľovi už dodali komponenty, vráti nám ich alebo nám umožní ich vyzdvihnúť; v takom prípade môžeme vrátenie platieb odložiť, kým komponenty nedostaneme späť alebo kým spotrebiteľ nepreukáže ich odoslanie.
4. Začatie prác pred uplynutím lehoty. S plnením (napr. podrobný návrh, objednanie komponentov, montáž) začneme pred uplynutím lehoty na odstúpenie len na výslovnú žiadosť spotrebiteľa na trvanlivom médiu (napr. e-mailom alebo v zmluve). Ak bolo dielo úplne dokončené pred uplynutím lehoty a spotrebiteľ pred začatím výslovne súhlasil so začatím plnenia a vyhlásil, že bol poučený, že úplným poskytnutím plnenia stráca právo na odstúpenie, právo na odstúpenie zaniká.
5. Ak spotrebiteľ odstúpi po tom, ako sme na jeho výslovnú žiadosť začali plniť, zaplatí nám cenu za plnenie poskytnuté do dňa odstúpenia, v pomere k celkovému rozsahu diela.
6. Zrušenie zmluvy spotrebiteľom po uplynutí lehoty na odstúpenie. Ak spotrebiteľ po uplynutí lehoty na odstúpenie požiada o zrušenie zmluvy a nemá na odstúpenie zákonný dôvod, zmluvu môžeme zrušiť dohodou. V takom prípade od spotrebiteľa požadujeme len preukázané a účelne vynaložené náklady, ktoré nemožno odvrátiť (napr. storno poplatok dodávateľa, náklady na vrátenie komponentov, hodnotu komponentov, ktoré nemožno vrátiť), a cenu už vykonaných prác. Komponenty, ktoré spotrebiteľ uhradil, mu odovzdáme. Paušálny storno poplatok ani zmluvnú pokutu od spotrebiteľa nepožadujeme.
7. Len pre podnikateľov (B2B), storno poplatky. Podnikateľ nemá zákonné právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu. Ak objednávateľ zruší zmluvu z dôvodov, ktoré nie sú na našej strane, zaplatí odstupné:
   • do objednania komponentov: 10 % ceny diela,
   • po objednaní komponentov: 30 % ceny diela a navyše cenu komponentov, ktoré nemožno vrátiť dodávateľovi, alebo storno poplatok dodávateľa,
   • po začatí montáže: cenu vykonaných prác a dodaných komponentov a 30 % z ceny zvyšku diela.

   Odstupné môžeme započítať so zaplatenou zálohou.

8. Obe strany môžu od zmluvy odstúpiť pri podstatnom porušení zmluvy druhou stranou, ak ho neodstráni ani v dodatočnej primeranej lehote, a v ďalších prípadoch podľa zákona.

Článok 13. Zodpovednosť za škodu

1. Zodpovedáme za škodu, ktorú sme spôsobili porušením povinností, v rozsahu zákona.
2. Len pre podnikateľov (B2B): v rozsahu, v akom to dovoľuje Obchodný zákonník:
   • nezodpovedáme za ušlý zisk, nepriamu a následnú škodu (napr. stratu výroby, nedosiahnuté úspory, zmluvné pokuty voči tretím osobám, prerušenie prevádzky),
   • celková náhrada škody z jednej zmluvy je obmedzená na výšku ceny diela,
   • obmedzenia sa nevzťahujú na škodu spôsobenú úmyselne alebo hrubou nedbanlivosťou, na škodu na zdraví a na prípady, keď zákon obmedzenie nepripúšťa.

   Strany vyhlasujú, že pri dojednaní tohto obmedzenia zohľadnili cenu diela a predvídateľnú škodu.

3. Odhad výroby a úspor (článok 4 ods. 1) nie je zmluvne zaručenou vlastnosťou diela, ak to zmluva výslovne neuvádza.

Článok 14. Vyššia moc

1. Nie sme v omeškaní ani nezodpovedáme za porušenie povinností, ak ich splneniu bráni mimoriadna, nepredvídateľná a neodvrátiteľná prekážka, ktorá vznikla nezávisle od našej vôle, najmä živelná udalosť, epidémia, vojna, štrajk, výpadok dodávateľského reťazca, zásah orgánu verejnej moci alebo extrémne počasie.
2. Termíny sa predlžujú o dobu trvania prekážky a jej následkov. Ak prekážka trvá viac ako 3 mesiace, môže každá strana od zmluvy odstúpiť; vzájomne si vrátime plnenia, pričom nám patrí úhrada za už vykonané práce a dodané komponenty.

ČASŤ III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 15. Riešenie sporov a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

1. Sťažnosti a podnety môžete posielať na info@efotovoltika.sk. Odpovieme bez zbytočného odkladu.

2. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo sa domnieva, že sme porušili jeho práva. Ak na žiadosť odpovieme zamietavo alebo neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Príslušným subjektom je spravidla:

   Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, Bajkalská 21/A, P. O. Box 29, 827 99 Bratislava 27, e-mail: ars@soi.sk alebo adr@soi.sk.

   Spotrebiteľ si môže vybrať aj iný oprávnený subjekt zo zoznamu subjektov alternatívneho riešenia sporov (zoznam vedie Európska komisia: https://consumer-redress.ec.europa.eu/dispute-resolution-bodies_en). Alternatívne riešenie sporu je pre spotrebiteľa bezplatné. Návrh možno podať najneskôr do jedného roka od zamietavej odpovede alebo od uplynutia 30-dňovej lehoty. Tým nie je dotknuté právo obrátiť sa na súd.

3. Európska platforma na riešenie sporov online (RSO) ukončila činnosť; nariadenie (EÚ) č. 524/2013 bolo zrušené s účinnosťou od 20. 7. 2025 nariadením (EÚ) 2024/3228. Preto na ňu neodkazujeme.

4. Zmluvy sa riadia právom Slovenskej republiky. Voľbou práva nie je spotrebiteľ zbavený ochrany, ktorú mu poskytujú kogentné ustanovenia práva štátu jeho obvyklého pobytu.

5. Len pre podnikateľov (B2B): spory rieši vecne príslušný súd Slovenskej republiky. Ak to procesné predpisy pripúšťajú, miestne príslušný je súd podľa sídla zhotoviteľa.

Článok 16. Záverečné ustanovenia

1. VOP môžeme meniť. Na zmluvu sa použije znenie VOP účinné v čase jej uzavretia. Zmena VOP sa nedotýka už uzavretých zmlúv.
2. Ak je niektoré ustanovenie neplatné alebo neúčinné, ostatné ustanovenia zostávajú platné. Len pre podnikateľov (B2B): neplatné ustanovenie nahradí ustanovenie, ktoré sa jeho účelu najviac približuje.
3. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 11. 10. 2026.

Príloha 1. Formulár na odstúpenie od zmluvy

(vyplňte a zašlite tento formulár, len ak chcete odstúpiť od zmluvy)

Komu: SAJN s. r. o., Tormošská 1, 949 01 Nitra, e-mail: info@efotovoltika.sk

Týmto oznamujem/oznamujeme (), že odstupujem/odstupujeme () od zmluvy na tento tovar () / od zmluvy o poskytnutí tejto služby () / od zmluvy o dielo (*):

………………………………………………………………………..

Číslo zmluvy: ………………………………..

Dátum objednania () / dátum prijatia (): ………………………………..

Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov: ………………………………..

Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov: ………………………………..

E-mail (na potvrdenie prijatia): ………………………………..

Číslo účtu (IBAN) na vrátenie platby, ak si želáte iný spôsob, ako bola platba: ………………………………..

Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe): ………………………………..

Dátum: ………………….

(*) Nehodiace sa prečiarknite.